小包工头怎么讨要工程款

　　一、小包工头怎么讨要工程款

　　包工头可以先与对方协商解决，协商不能解决的，可以向法院起诉讨要工程款。经催欠不给的，准备证据起诉对方，要求支付拖欠工程款并承担违约责任。必要时可委托律师代为维权。

　　二、2019拖欠工程款新规，讨要工程款新技巧

　　第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

　　第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。

　　第二百七十一条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

　　第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

　　第二百七十三条国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

　　第二百七十四条勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

　　第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

　　第二百七十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

　　第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。

　　第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

　　第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

　　第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

　　第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　第二百八十五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

　　第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

　　三、讨要工程款的最快方法

　　1、走法律途径走法律途径是解决工程欠款纠纷最好的办法!好多人都问，多长时间能打完官司啊!钱能要回来了吗?如果别人欠你钱，你都想到走司法程序了，那你也是没有办法了，估计人也找了，话也谈了，礼也送了，就是不给你结款，今天开会，明天少个公章，就是一拖再拖。

　　打官司最快:打官司最多半年，告诉你了，你说时间太长，不打官司拖你个3年2年都是正常，所以打官司是最快最直接的解决办法.

　　打官司最稳:通过司法途径解决问题，双方都在一个起跑线上，到法院举证例证，找个关系强一些的律师，从立案到执行都会非常稳的进行。

　　打官司最准:打官司还可以保护你的合法权益，现在整个建筑行业萧条都欠很多钱，你不起诉别人起诉了，冻结了财产，钱就是别人的了。

　　2、找熟人催要工程款

　　中国人都好面子，都有几个熟人和朋友，解决问题想到的第一点就是找熟人带话，找朋友解决，在以前这样做是比较好用的，因为建筑行业资金链还没有断掉，大家手里都有钱，早给一天晚给一天就是一句话的事，现在不同了，现在好多单位都没有钱，问题非常的严重，你找熟人都不一定能解决问题，熟人可能还会适得其反，所以刘政伟主任给大家的建议就是:找熟人可以，但是一定要找到相当好用的熟人，找错人的话很可能打草惊蛇，以后要钱的机会都没有。

　　3、找讨债公司欠债还钱，天经地义，欠钱不还就找人收拾他，在很多国人的心中都这样想的，你欠我钱不还，我自己没那个能力要，我找找有能力的人总可以吧，这些有能力的人就是我们口中的社会人或者讨债公司!找这些人有用吗?但是现在是法制社会，不要找一些人做违背法律的事情，搞不好钱要不到不说，还要有牢狱之灾。

　　以上就是由找法网小编为您整理的小包工头怎么讨要工程款的相关内容。如果现实中发包方不支付工程款，包工头可以催告发包方及时支付，发包方还不予以支付的，包工头可以向人民法院起诉发包方，判决作出后可以向人民法院申请执行。如果您对包工头讨要工程款还有疑问的，欢迎咨询找法网的律师。